（为保护当事人隐私和避免不必要纠纷，以下案例中当事人姓名及其他信息均为化名，若有雷同请联系我们予以撤销。）

案情介绍

2010年2月，李强与甲公司签订《北京市商品房现房买卖合同》，约定李强以总价217万余元购买一号房屋。合同明确：

李强于签约当日支付30万元，余款于2010年2月26日前付清；

甲公司于2010年3月交付房屋；

交付后24个月内（即2012年3月底前）为李强办理房屋所有权证；

若逾期办证，按日支付已付房款万分之一的违约金（约每日217元）。

合同签订后，李强依约付清全部房款，甲公司也如期交房。李强自2010年3月起一直居住在一号房屋至今，并具备北京市购房资格。

然而，截至起诉时，甲公司仍未为李强办理产权证。甲公司在庭审中辩称：“房屋仍登记在我公司名下，且已被法院查封，客观上无法过户。”

李强遂向法院提起诉讼，请求判令甲公司：

立即协助办理一号房屋的产权登记；

支付自2012年4月1日起至实际办证之日止的违约金。

裁判结果

法院判决：

✅ 甲公司于判决生效后七日内，协助李强将一号房屋的所有权登记至其名下；

✅ 甲公司于判决生效后七日内，向李强支付违约金（自2012年4月1日起，至产权证实际办理完毕之日止，按每日217元计算）。

法院说理

合同合法有效，双方应依约履行

李强与甲公司自愿签订的《商品房买卖合同》内容不违反法律强制性规定，具有法律约束力。

买方已全面履约，卖方构成根本违约

李强已付清全款并实际入住十余年，完全履行合同义务；甲公司未在约定期限内办证，构成违约。

“房屋被查封”不能免除办证义务

即便房屋存在司法查封，甲公司作为开发商仍有义务积极解除权利限制、配合产权登记。不能以自身债务问题对抗善意购房人。

违约金标准合理，予以支持

合同约定的日万分之一（年化约3.65%）未超过法定上限，且系双方真实意思表示，法院予以采纳。

律师提示（北京房产律师靳双权团队）

�� “先入住、后办证”风险极高

本案中，李强虽已居住15年，但因未及时取得产权证，长期处于“无证”状态，权益始终悬而未决。

�� 开发商拖延办证？可直接起诉

只要合同有明确办证期限，逾期即可主张违约金+强制过户，无需等待开发商“主动解决”。

�� 房屋被查封≠不能维权

即使房屋被查封，法院仍可判令开发商履行办证义务。后续可通过执行程序推动解封过户。

�� 保留付款凭证+入住证据至关重要

包括银行转账记录、物业费、水电缴费单、购房资格核验证明等，都是胜诉关键。

�� 违约金可累计十余年

本案违约金已累积超十年，总额可能远超预期。切勿因“时间久”放弃主张！